ДОГОВОРА ПОДРЯДА на изготовление и монтаж рекламной продукции
г. __ «__» __20__г. ООО «__», в лице Генерального директора _, действующее на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с одной стороны и ОАО «__» в лице Генерального директора __, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны (совместно именуемые – «Стороны») заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по изготовлению и монтажу рекламной продукции, перечень и сроки выполнения которых оговаривается Сторонами в Техническом задании, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора, и сдать их результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Подрядчик обязан:
- в срок до __, своими силами, своими материалами и за свой счет произвести работы, в соответствии с п. 1.1. настоящего Договора.
2.2. Заказчик вправе:
- во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.
1.5. Заказчик обязан:
- заблаговременно предоставить Подрядчику утвержденные эскизы, а также беспрепятственный доступ к месту и объекту проведения работ.
- своевременно, на условиях настоящего Договора принять и оплатить работы Подрядчика. В случае отказа от подписания Акта сдачи-приемки работ дать письменный мотивированный отказ в течение __ рабочих дней.
2. Цена работ и порядок оплаты
2.1. Цена и порядок оплаты работ по настоящему Договору оговариваются Сторонами в Техническом задании, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.
3. Ответственность сторон
3.1. В случае несвоевременной оплаты Подрядчику, Заказчик выплачивает неустойку в размере __% от суммы платежа за каждый день просрочки, но не свыше 100% от суммы платежа.
3.2. В случае нарушения Подрядчиком сроков сдачи работ Подрядчик выплачивает неустойку в размере __% от суммы Договора за каждый день просрочки, но не свыше 100% от суммы Договора.
3.3. Другие меры ответственности сторон за неисполнение своих обязательств по настоящему Договору
определяются по общим правилам ГК РФ.
4. ПОРЯДОК РазрешениЯ споров
4.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по
возможности разрешаться путем переговоров между сторонами.
4.2. Споры сторон, не урегулированные путем переговоров, передаются для разрешения в Арбитражный
суд г. __
5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
5.1. Подрядчик устанавливает на результат выполненных работ гарантийный срок – __ с момента
подписания Акта сдачи–приемки работ.
5.2. Подрядчик обязуется сдать Заказчику готовый объект (результаты работ по настоящему Договору),
соответствующий требованиям настоящего Договора, иным требованиям, о которых согласятся стороны
Договора, Подрядчик несет ответственность за недостатки и дефекты, обнаруженные в период гарантийного
срока. Подрядчик обязан в _ - дневный срок по требованию Заказчика принять меры к безвозмездному устранению указанных недостатков, дефектов.
5.3. Подрядчик несет ответственность за вред здоровью и имуществу третьих лиц причинный в результате
ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Договору.
5.4. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения результатов работ
со стороны Заказчика и третьих лиц, а также на случаи нарушения правил эксплуатации Заказчиком или
третьими лицами.
6. Срок действия договора
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами обязательств по Договору.
6.2. Дата подписания Акта сдачи-приемки работ, является датой окончания каждого этапа Договора.
6.3. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, если
они совершены в письменной форме и подписаны сторонами или надлежаще уполномоченными на то
представителями сторон.
7. ФОРС - МАЖОР
7.1. Любая из сторон настоящего Договора освобождается от ответственности за его нарушение,
если такое нарушение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших
после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые стороны
не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.
7.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 7.1. настоящего Договора, каждая сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения сторонами своих обязательств по настоящему Договору.
7.3. Если сторона не направит или несвоевременно направит извещение, предусмотренное п. 7.2. настоящего Договора, то она обязана возместить второй стороне понесенные второй стороной убытки.
8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Заказчик
Подрядчик
/ /
М.П.
/ /
М.П.
Приложение №1
к Договору подряда № __
от «__» __ 20__ г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
г. __ «__» __ 20__г.
ООО «__», в лице Генерального директора __, действующее на основании Устава, именуемое в дальнейшем «ПОДРЯДЧИК», с одной стороны и ОАО «__» в лице Генерального директора __, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», с другой стороны (совместно именуемые – «Стороны») согласились о нижеследующем:
1. «ПОДРЯДЧИК» принимает задание «ЗАКАЗЧИКА» на изготовление
__
__
Материалы и способ изготовления:
__
__
2. Работы оплачиваются по цене _рублей. НДС не предусмотрен. Оплата по Договору производится Заказчиком на расчетный счет Подрядчика тремя частями:
2.1. Предоплата в размере 25% (Двадцать пять процентов) от суммы Договора вносится в течение 3 (Трех) банковских дней с момента подписания данного Технического задания.
2.2. 50% (Пятдесят процентов) в течение __ банковских дней с момента подписания данного Технического задания.
2.3. 25% (Двадцать пять процентов) от суммы договора оплачиваются в течение 3 (Трёх) банковских дней с момента подписания Акта сдачи-приемки работ.
3. Срок выполнения работ составляет __ рабочих дней со дня предоплаты.
Стоимость изготовления не подлежит изменению без письменного согласия Сторон.
Данное Техническое задание является неотъемлемой частью Договора подряда №__ от «__» __ 200_г., составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
ПОДПИСИ СТОРОН:
Заказчик
Подрядчик
/ /
М.П.
/ /
М.П.
АКТ СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ № __
г. Москва «__» __ 20__г.
ООО «__», в лице Генерального директора __, действующее на основании Устава, именуемое в дальнейшем «ПОДРЯДЧИК», с одной стороны и ОАО «__» в лице Генерального директора __, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», с другой стороны (совместно именуемые – «Стороны») составили данный Акт о нижеследующем:
1. В соответствии с Договором подряда № __ от «__» __ 20__г. (далее - «Договор») Подрядчик выполнил следующие работы:
- __;
- __;
- __;
- __.
2. Вышеуказанные работы согласно Договору должны были быть выполнены в срок до «__»__ 20__г.
Фактически работы выполнены к «__» __ 20__г.
3. Качество работ по договору подряда должно соответствовать:
- __;
- __;
- __.
Фактически качество выполненных работ соответствует (не соответствует) предъявленным требованиям.
Несоответствие качества работ предъявленным требованиям заключается:
- __;
- __;
- __.
4. В результате осмотра результата работ недостатки не выявлены/выявлены. (В случае выявления недостатков необходимо указать, какие именно выявлены и могут ли они быть устранены Подрядчиком или Заказчиком.)
- __
- __.
5. Общая стоимость принятых работ составляет:
__ (__) руб.;
в том числе НДС __ (__) руб.
6. Подрядчик сообщил заказчику о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов работы, а также о возможных для самого заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований.
Заключение:
При приемке результата работ установлено, что работы выполнены в полном объеме в срок (не в полном объеме, с нарушением условия договора о сроке выполнения работ, то есть несвоевременно).
Качество работ соответствует (не соответствует) указанным в договоре требованиям.
Недостатки в результате работ не выявлены (выявлены).
Результат работ по Договору подряда № _ от «_» __ 20_г. сдал
_.
Результат работ по Договору подряда № _ от «_» __ 20_г. принял
© Р-ЮРИСТ, Москва.
Юридическая поддержка бизнеса: споры в арбитражном суде Москвы, области.
Сопровождение хозяйственной деятельности предприятий.